Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de diensten die in onze offerte worden beschreven(Diensten) door
BEAMBOX WIFI LTD handelend onder de naam Beambox van 1 Buckingham Place, Bristol, BS8 1LH
(wij of ons) aan de persoon die de diensten koopt(u).
U wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard wanneer u onze offerte aanvaardt of vanaf de datum van uitvoering van de Diensten (afhankelijk van wat eerder gebeurt) en deze Algemene Voorwaarden en onze offerte(het Contract) vormen de volledige overeenkomst tussen ons.
U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte of voorstelling gemaakt of gegeven door of namens ons. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van enige andere voorwaarden die u probeert op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd worden door handel, gewoonte, praktijk of verloop van de handel.
Gegevenseigendom
De gegevens die uw Beambox verzamelt zijn volledig eigendom van het bedrijf(u). Dit zal nooit veranderen en wij zullen nooit het eigendom van gegevens opeisen.
Als je de gegevens niet langer nodig hebt, kun je de gegevens van je klanten laten verwijderen, zodat ze niet langer beschikbaar zijn op de Beambox-datadiensten.
Beambox behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde gegevens uitsluitend te gebruiken voor gegevens en analytisch gebruik die bijdragen aan het leveren en de waarde van onze service. Geen van deze gegevens zal verhandelbaar of identificeerbaar zijn en het doel zal uitsluitend intern zijn.
Interpretatie
Een "werkdag" is elke dag die geen zaterdag, zondag of officiële feestdag is.
De kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
Woorden die het enkelvoud aangeven, omvatten ook het meervoud en omgekeerd.
Diensten
We garanderen dat we redelijke zorg en vaardigheid zullen gebruiken bij de uitvoering van de Diensten, die in alle wezenlijke opzichten zullen voldoen aan de offerte, inclusief alle specificaties. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de Diensten die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten, en we zullen u op de hoogte stellen als dit nodig is.
We zullen onze redelijke inspanningen leveren om de uitvoering van de Diensten te voltooien binnen de overeengekomen tijd of zoals uiteengezet in de offerte; tijd is echter niet van wezenlijk belang bij de uitvoering van onze verplichtingen.
Al deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van zowel goederen als Diensten, tenzij we anders aangeven.
Annulering en wijziging
We kunnen een offerte intrekken, annuleren of wijzigen als deze niet door u is geaccepteerd, of als de Diensten niet zijn gestart, binnen een periode van
30
dagen
vanaf de datum van de offerte (tenzij de offerte is ingetrokken).
Zowel wij als jij kunnen een bestelling om welke reden dan ook annuleren voordat je de offerte hebt geaccepteerd (of afgewezen).
Als u details van de Diensten wilt wijzigen, moet u ons dit zo snel mogelijk schriftelijk laten weten. We zullen redelijke inspanningen leveren om alle vereiste wijzigingen aan te brengen en bijkomende kosten zullen worden opgenomen in de Vergoedingen en aan u worden gefactureerd.
Als we door omstandigheden buiten onze macht, met inbegrip van de omstandigheden die worden beschreven in de onderstaande clausule(Omstandigheden buiten de macht van een partij), een wijziging moeten aanbrengen in de Services of de manier waarop deze worden geleverd, zullen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. We zullen redelijke inspanningen leveren om dergelijke wijzigingen tot een minimum te beperken.
Betaling
We zullen u een factuur sturen voor de betaling van de Vergoedingen:
wanneer we de Diensten hebben voltooid; of
op de factuurdata zoals vermeld in de offerte.
Automatische betalingen worden toegestaan als bij het aanmelden een betaalmethode is opgegeven.
U dient de verschuldigde vergoedingen te betalen binnen 10 dagen
na de datum van onze factuur of anders in overeenstemming met eventuele tussen ons overeengekomen kredietvoorwaarden.
De betalingstermijn is van wezenlijk belang voor het Contract.
Alle betalingen die op grond van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, moeten volledig worden voldaan zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals wettelijk vereist, en geen van ons kan enig krediet, schuldvergelijking of tegenvordering tegen de ander inroepen om het geheel of gedeeltelijk inhouden van betaling van een dergelijk bedrag te rechtvaardigen.
Als u niet binnen de hierboven vermelde periode betaalt, kunnen we verdere levering van de Services opschorten en alle toekomstige services annuleren die door u zijn besteld of anderszins met u zijn overeengekomen.
Betalingsbewijzen worden alleen op uw verzoek door ons uitgegeven.
Alle betalingen moeten worden gedaan in Britse ponden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen ons.
Onderaanneming en overdracht
We kunnen te allen tijde al onze rechten onder deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier behandelen en we kunnen al onze verplichtingen of een deel daarvan uitbesteden of delegeren aan derden.
U mag niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, al uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier behandelen.
Beëindiging
We kunnen de levering van de Services onmiddellijk beëindigen als u:
een wezenlijke inbreuk pleegt op uw verplichtingen onder deze Voorwaarden; of
nalaat een krachtens het Contract verschuldigd bedrag te betalen op de vervaldatum voor betaling; of
het voorwerp zijn of worden, of, naar ons redelijk oordeel, op het punt staan het voorwerp te worden, van een faillissementsvonnis of gebruik maken van enige andere wettelijke bepaling ter verlichting van de insolvente schuldenaar; of
een vrijwillig akkoord aangaat krachtens deel 1 van de Insolvency Act 1986, of een ander plan of regeling wordt getroffen met zijn schuldeisers; of
een vergadering van schuldeisers bijeenroepen, overgaan tot vrijwillige of verplichte liquidatie, een curator, beheerder, bewindvoerder of administratief bewindvoerder aanstellen met betrekking tot uw activa of ondernemingen of een deel daarvan, documenten worden ingediend bij de rechtbank voor de benoeming van een bewindvoerder met betrekking tot u, kennisgeving van intentie tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan door u of een van uw bestuurders of door een gekwalificeerde houder van een floating charge (zoals gedefinieerd in para. 14 van Schedule B1 van de Insolvency Act 1986), een besluit is genomen of een verzoekschrift is ingediend bij een rechtbank voor uw liquidatie of voor het verlenen van een onderbewindstelling met betrekking tot u, of een procedure is gestart met betrekking tot uw insolventie of mogelijke insolventie.
Intellectueel eigendom
We behouden ons alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor die kunnen bestaan op alle goederen die worden geleverd in verband met de levering van de Services. Wij behouden ons het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om inbreuk op dergelijke intellectuele eigendomsrechten te beperken of te voorkomen.
Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
Onze aansprakelijkheid onder deze Algemene Voorwaarden, en in geval van schending van wettelijke verplichtingen, en op grond van onrechtmatige daad of onjuiste voorstelling van zaken of anderszins, is beperkt zoals uiteengezet in deze clausule.
Het totale bedrag van onze aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag van de Vergoedingen die u onder het Contract moet betalen.
Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht of dit is veroorzaakt door onze werknemers, agenten of anderszins) in verband met onze levering van de Diensten of de uitvoering van een van onze andere verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden of de offerte voor:
alle indirecte, bijzondere of gevolgschade, verliezen, kosten of uitgaven of;
winstderving; verlies van verwachte winst; verlies van zaken; verlies van gegevens; verlies van reputatie of goodwill; bedrijfsonderbreking; of, andere claims van derden; of
het niet nakomen van onze verplichtingen indien dit te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle; of
alle verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door een tekortkoming of uw inbreuk met betrekking tot uw verplichtingen; of
alle verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de keuze van de Services en hoe deze zullen voldoen aan uw vereisten of uw gebruik van de Services of goederen die worden geleverd in verband met de Services.
U moet ons schadeloosstellen voor alle schade, kosten, claims en onkosten die wij lijden als gevolg van verlies van of schade aan apparatuur (inclusief apparatuur van derden) veroorzaakt door u of uw agenten of werknemers.
Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor een frauduleuze voorstelling van zaken, of voor andere zaken waarvoor het onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
Omstandigheden buiten de macht van een partij
Geen van ons is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomstoring, storing van de internetprovider, arbeidsconflicten, burgerlijke onrust, brand, overstroming, stormen, aardbevingen, terrorisme, oorlogshandelingen, overheidsmaatregelen of andere gebeurtenissen waarover de betreffende partij geen controle heeft. Als de vertraging aanhoudt gedurende een periode van 90 dagen, kan elk van ons de uit te voeren Diensten onder deze Voorwaarden beëindigen of annuleren.
Communicatie
Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en ondertekend door, of namens, de partij die de kennisgeving doet (of een naar behoren gemachtigde functionaris van die partij).
Kennisgevingen worden geacht naar behoren te zijn gedaan:
indien afgeleverd door een koerier of andere boodschapper (inclusief aangetekende post) tijdens de normale kantooruren van de ontvanger;
wanneer verzonden, indien verzonden per fax of e-mail en een succesvol verzendrapport of retourontvangst wordt gegenereerd;
op de vijfde werkdag na verzending, indien verzonden per nationale gewone post; of
op de tiende werkdag na verzending, indien verzonden per luchtpost.
Alle kennisgevingen onder deze Voorwaarden moeten worden gericht aan het meest recente adres, e-mailadres of faxnummer dat aan de andere partij is meegedeeld.
Geen ontheffing
Geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel tegenhouden.
Severance
Als een of meer van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden bevonden, worden die / die bepalingen geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Voorwaarden (die geldig en afdwingbaar blijven).
Wetgeving en jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Engels recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.
